工程承包协议书.docx

工程承包协议书

工程承包协议书15篇[集合]在快速变化和不断变革的今天，男女老少都可能需要用到协议，协议具有法律效力，确立某种法律关系。拟起协议来就毫无头绪？以下是小编收集整理的工程承包协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程承包协议书1甲方:乙方:中间介绍证明方:经三方协商同意,乙方愿承包甲方石头挡土墙M3工程（或其它工程）特签订如下协议：1、乙方必须保质保量正确施工。2、甲方给乙方必须提供所有工程机械设备，假如因此出现停工现象，甲方必须给乙方付工人工资。3、在施工中出现停工等料现象也由甲方负责。4、必须每月按工程量完成多少，甲方付乙方人工费。5、工人进驻工地，违反厂方规定出现罚款现象，由工人自己负责。6、在施工中出现工伤事故，由甲方或厂方负责。7、甲方需要多少工人，由乙方负责保证提供。此协议一式三份，三方各执一份，自签字之日起生效。甲方签字：乙方签字：中间介绍证明方签字：20xx年3月日工程承包协议书2合同编号：发包方：________________承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。1、工程名称：____________2、建筑面积(工程形式)____________3、施工地点：________________4、工期：（1）开工：____年__月__日;（2）竣工：____年__月__日;（3）合同工期总共历时____5。5、承包形式：________6、工程质量标准：________7、工程价款：共计人民币_____元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。9、质保期：____年。10、双方的责任义务（1）发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的'四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;11、其他（1）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。（2）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。（3）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：委托代理人：委托代理人：二、工程承包合同无效的情形依据相关法律和司法解释的规定，合同无效的情形包括以下情况，而存在违反上述规定的施工合同将导致无效或者部分无效：1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;4、承包人非法转包建设工程的三、法律咨询网友：如何审查发包人资质等级及履约信用？律师：首先，需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的.经营资质和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，对于代订合同的经办人，应要求其出具委托人的授权委托书，并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。其次，审查工程项目的合法性，如果未取得相关规划、报建手续，施工过程中被勒令停工或拆除，则施工企业可能面临发包方不能如期支付工程款的风险。再次，对于联合体投标的项目，国家有关规定或者招标文件对投标人的资格条件具有相关的规定，联合体各方均应具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体应按照资质等级较低的单位确定联合同的资质等级，并应则联合体各方共同确定联合体投标单位的牵头人。最后，还应对发包方的履约信用进行审查。甲方：乙方：日期：工程承包协议书3发包人：（以下简称甲方）承包人：(以下简称乙方）为做好我市20xx年度农村公路养护管理工作，确保农村公路完好畅通。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》等相关法律法规的规定。遵循自愿、公平、公正、公开和诚信的原则，发包人将下述农村公路的小修保养养护工程发包给承包人，经双方协商，共同达成如下合同条款：一、农村公路养护承包范围：县道(线路编号、名称)公路(里程范围)段，总里程公里。二、农村公路养护承包单价：农村公路小修保养养护工程承包单