人防工程防护设备施工合同书.docx

人防工程防护设备施工合同书人防工程防护设备施工合同书（精选3篇）人防工程防护设备施工合同书篇1第一部分协议书发包人(甲方)：_________________承包人(乙方)：_________________依据、《中华人民共和国人民防空法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本人防工程防护设备施工合同事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_________________。2、工程地址：_________________。3、工程内容：_________________。二、合同工期开工时间年月日;竣工时间年月日;合同工期总日历天数天。施工进度：第一批：门框、构件：;第一批门扇、设备：;第二批：门框、构件：;第二批门扇、设备：;第三批：门框、构件：;第三批门扇、设备：;三、质量标准工程质量标准：_________________。四、合同总价款(含设备购置费、安装费、运杂费、总承包服务费等)金额(大写)元(人民币)，(小写)￥_________________元。五、组成合同的文件组成本合同的文件：1、本合同协议书;2、中标通知书;3、招标书、投标书及其他招标文件;4、本合同通用条款;5、本合同专用条款;6、标准、规范及有关技术文件;7、图纸;8、人防工程防护设备清单及报价表;9、双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成内容。六、合同争议本合同在执行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决。1、提交_________________仲裁委员会仲裁;2、向_________________法院提起诉讼。七、合同生效合同订立时间：年月日;合同订立地址：_________________;本合同约定于年月日生效;本合同一式份，当地人防主管部门备案1份;_________________份;_________________份。发包人：名称(盖章)_________________承包人：名称(盖章)_________________住所：_________________住所：_________________法定代表人：(签字)_________________法定代表人：(签字)_________________委托代表人：_________________委托代表人：_________________电话：_________________电话：_________________传真：_________________传真：_________________开户银行：_________________开户银行：_________________账号：_________________账号：_________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________第二部分通用条款1、甲方条件甲方工程所使用的图纸须经所在市人防办公室审批的图纸，图纸中所采用的人防工程防护设备是依据国家人民防空主管部门批准的标准和图集。2、乙方条件乙方必须是国家人防办公室批准的定点生产企业，外省企业须有陕西省人防办公室登记备案。3、适用范围人防工程防护设备是指设于人防工程出入口、连通口、进(排)风口及排烟口等内外连接孔口部位，用以对武器杀伤破坏效应进行防护的专用设备。主要是包括防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、防核电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门、防核超压排气活门、超压排气阀门、密闭阀门、密闭观察窗、防爆地漏、防爆波阀门和相关设备等。4、销售价格销售价格参照《陕西省人防工程防护设备指导价》在合理的范围内浮动。5、图纸除专用合同条款另有约定外，甲方应在合理的期限内按合同约定数量提供给乙方图纸。由于未按时提供图纸造成工期延误的应延长合理工期。6、设计变更施工中出现的设计变更，甲方必须向乙方出据书面通知，根据工程量增减费用和合理调整工期。7、联络与合同有关的设计变更、通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、意见、决定等，均应采用书面形式，否则，乙方有权拒绝。8、转让人防工程防护设备销售和安装合同不得转让，由于某种原因，确因不能执行合同，按合同产品价款和安装工程量，结清乙方款项，可以终止合同。9、图纸和文件的保密甲方提供的图纸和文件，未经甲方同意，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。乙方的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，甲方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。10、施工条件在人防工程总包施工过程中，人防工程防护设备施工单位为分包单位，总包单位提供的材料堆放场地、道路、脚手架以及垂直运输机械等(总承包服务费)能够利用的，由总包单位无偿提供(由发包人支付给总承包人)，专