园林绿化包工包料施工合同.docx

园林绿化包工包料施工合同园林绿化包工包料施工合同（精选21篇）园林绿化包工包料施工合同篇1建设单位(甲方)：承建单位(乙方)：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。第一条工程概况1、工程名称：园林绿化2、工程地点：3、承包方式：包工、包料4、工程造价：第二条工程期限本工程年月日开工，_____年月日竣工。第三条工程延误与工程奖罚1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条甲方工作1、确保施工现场做到三通一平。2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。第五条乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。第六条质量验收工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。第七条付款方式工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款第八条争议处理因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日园林绿化包工包料施工合同篇2甲方：乙方：为了更好地规范市场建设，更好地按照图纸要求标准，依照《中华人民共和国合同法》和相关的建筑法律、法规和规范，甲乙双方本着公平合理、互惠互利、诚实守信的原则订立如下合同：一、工程范围：卷闸门、不锈钢楼梯扶手、金属门、围栏施工、包工包料(双包)二、工程标准和质量遵照图纸、标准图集、工程质量验收规范和甲方提供的安装书面施工技术交底卡进行施工。乙方按照施工质量验收规范操作，不得偷工减料，工程结束后，经验收符合质量要求，达到合格标准，两年内出现质量问题由乙方负责维修。(1)卷闸门用0.5mm薄板制作。(2)楼梯扶手(钢木扶手)用?50cm为主柱?16cm次柱，间距内空为10cm，高度为80cm(扶手为木扶手)。(3)平台护栏：不锈钢制作，厚度为0.8mm，扶手管直径为70cm，主柱管直径为50cm，次柱管直径为30cm，高度为1.1m。(4)金属门厚度为0.5cm。(5)铝合金窗为8.28型材，厚度为0.9mm。三、工期：该工程工期依据甲方与土建承包合同施工工期同步、合理安排，工期不变，按时完工。四、工程造价与付款方式：工程造价：(1)卷闸门每平方米单价为65元。(2)楼梯扶手每米单价为130元。(3)护栏扶手包括油化每米为130元。(4)金属门每樘单价为470元。(5)铝合金窗每平方米单价为140元。付款方式：本工程结束验收合格后，经甲乙双方依据工程量计算的造价款。以底层一间门面房相抵该工程款，此发生的工程量造价多退少补。五、双方责任甲方：(1)负责提供给乙方的工程施工图纸和施工技术交底卡明确施工要求。(2)协调各方关系，要求乙方保护好已安装工程。(3)工程结束验收后，甲方将此门面房一间抵给乙方。(4)乙方不得转包和另投他人制作安排，如发现甲方将终止此合同，造成损失由乙方负责。(5)甲方提供相关办证手续，乙方自行办理，费用自付。乙方：(1)严格按图和施工技术交底要求施工。(2)负责施工安全，出现安全事故由乙方自行负责。(3)严格按照合同和土建施工方工期要求完工。六、违约责任甲、乙双方严格履行自身职责，如不能履行即构成违约，支付给对方总价款10﹪的违约金。七、本合同一式两份，甲方两份，乙方一份，签字后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日园林绿化包工包料施工合同篇3甲方：乙方：甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：一、工程承包内容和结算方式：施工内容：工程(包工包料)。工程类别结算方式：本工程包干价万元。乙方应严格按施工