个人反担保保证书(格式).docx

个人反担保保证书(格式)

第一篇：个人反担保保证书(格式)个人反担保保证书致：：鉴于（以下简称发包人）与（以下简称承包人）在项目中签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》。我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿；或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：（1）个人身份证复印件；（2）个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；（3）个人财产清单及权属证明文件复印件；（4）本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。保证人：日期：年月日第二篇：反担保保证书(通用)保证书编号：致：（下称“贵方”）兹（身份证号码：）（下称“借款人”）：(1)向贵方借款人民币元（下称“借款”，金额以实际出款金额为准）；（2）贵方为借款人与银行深圳市分行支行（下称“银行”）签订的编号《借款合同》（下称“《借款合同》”）金额为人民币元提供担保。鉴于借款人存在以上第项情形，应借款人请求，本人自愿出具本保证书为借款人向贵方提供担保。具体保证事项如下：一、以下第项所列文件均为本保证书的主合同。①借款人与贵方签署的与借款有关的文件以及形成债权债务关系的其他法律性文件②借款人与银行签署的与借款有关的文件、借款人与贵方签署的与保证担保服务有关的文件、贵方与银行签署的与保证担保有关的文件、贵方为履行保证责任而产生的文件以及形成债权债务关系的其他法律性文件。二、本保证为不可撤销连带责任保证。三、保证范围为：以下第项内容。①借款人在主合同项下的全部债务，包括但不限于借款本金、利息（含罚息、复利）、违约金、赔偿金、应支付的其他款项、债权人为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、鉴定费、调查取证费等）及其利息。②贵方为履行保证责任需代借款人清偿的全部债务包括借款本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、银行为实现债权发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、鉴定费、调查取证费等）及其利息。③借款人应向贵方支付的担保服务费、手续费，以及借款人其他应向贵方支付的款项和贵方行使追偿权时发生的相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、鉴定费、调查取证费等）等。四、保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后五年。五、贵方（和/或银行）与借款人之间签订主合同或对主合同进行任何变更，均无需通知和/或征得本人的同意，包括延长债务履行期限或增加债权本金。六、本保证书的效力独立于主合同，不因主合同的无效或失效而免除本人的保证责任，本人自愿承担法定保证责任和本保证书项下的全部约定保证责任。七、本人确认对上述保证范围负有经济上和法律上的连带责任，并保证借款人按照其与贵方所签订的合同履行义务和承担责任。如主合同项下的债务到期或依法依约提前到期，借款人未按时足额清