建筑消防安装施工合同（合集）.docx

建筑消防安装施工合同（合集）

第一篇：建筑消防安装施工合同建筑消防设施安装施工合同（LTP--2007----001）建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号：山东省公安厅编制山东省工商行政管理局监制建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：根据《中华人民共和国经济合同》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条建筑消防设施概况：（一）建筑名称：（二）安装施工范围：A火灾自动报警系统B消火栓系统C自动喷淋灭火系统D防排烟系统E消防稳压系统F应急照明疏散指示系统G防火卷帘门系统H火灾漏电报警系统（三）开工日期：年月日竣工日期：年第二条图纸、预算交付（一）甲方在开工前10日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸一套。（二）乙方在合同签订前10日内向甲方提供预算报告。第三条合同价款、付款方式（一）合同价款：工程总造价：100000.00元，大写人民币：壹拾万元整月日（二）付款方式:1、施工人员到场支付工程总造价的30%。2、装饰封顶打压后支付工程总造价的30%。3所有设备安装完毕调试后支付工程总造价的20%。4、通过消防部门监测验收结束后支付工程总造价的20%。第四条设备供应：第五条双方责任（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地（水电费由乙方负责）；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付工程款；（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。第六条图纸变更设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，其费用按实结算。第七条验收和工程质量（一）竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，己方在十日内组织验收（二）消防设施安装以通过甲方及消防部门验收合格为标准。第八条保修（一）保修内容：见安装施工范围；（二）保修期限：自验收合格之日起保修壹年。（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签定维修保养合同。第九条违约责任（一）甲方责任：1工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；2工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；（二）乙方责任：1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总价的0、1%向甲方偿付逾期的违约金；2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（B）的方式解决：A向仲栽委员会申请仲栽B向当地人民法院提起诉讼第十一条如需担保，另立合同第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条本合同一式四份，双方各执两份。第十四条其它注：本合同金额只含施工安装费，不含监测验收费。合同订立时间年月日甲方：（章）地址：法人代表：委托代理人：开户银行：账号：乙方：（章）地址：法人代表：委托代理人：开户银行：账号：年月日第二篇：山东某工程建筑消防安装施工合同建筑消防设施安装施工合同建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号；（LTP--2007----001）6*****综合局9***工程*****市***********************************建设工程有限公司****省*****编制****省**********局监制建筑消防设施安装施工合同甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条建筑消防设施概况：（一）工程名称：********（二）安装施工范围：火灾自动报警系统、消防联动系统、消防广播系统、消防电话系统、室外消火栓系统。详见图纸（三）开工日期：年月日竣工日期：年月日第二条图纸、预算交付（一）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告及图纸。第三条合同价款、拨款和结算（一）合同价款（含自动消防系统检测费）合同总价：柒拾玖万叁仟陆佰伍拾玖元整（￥793659.00）（二）中标人合同签订后招标人拨付（中标价-暂定工程价）*50%的预付款作为设备购置款，工程完工付款至80%，结算付至95%，结算价=中标价-暂定价工程款及预留金+（设计变更+现场签证），余款保修期满无息付清。签订合同后，甲方从预付款中扣除4万元履约保证金，工程完工后无息退还。暂估价工程根据实际情况经监理单位和现场签证以后结算。第五条双方责任（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与