财政所房屋维修合同.docx

财政所房屋维修合同

第一篇：财政所房屋维修合同房屋维修合同发包方：卢秉俊（以下简称甲方）承包人：岳阳市金帆建筑有限公司陆城项目部（以下简称乙方）甲方现将房屋一栋维修承包给乙方施工，为确保工期、工程质量、安全文明施工，双方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和上级有关文件规定，签订合合同，双方共同遵照执行。一、工程施工内容房屋屋面盖彩瓦，一层地面为彩色水磨石，二层为800×800地板砖，外墙贴250×300瓷片，整栋屋内为904涂料，屋两边及后面水沟。二、工期：根据国家颁布的工期定额，经双方协商确定：1、开工日期：2009年5月28日竣工日期：2009年6月28日2、在施工过程中，由于人力不抗拒的灾害被迫停工，工期由双方另行协商。三、承包方式和计价1、该工程采用包工包料。2、该工程结算按乙方预算审核后的造价包干价13万元。四、拨款与结算1、该工程进场费付款2万元。2、工程量完成一半付款5万元。3、工程竣工后付清。五、材料供应1、工程所需材料由承包人自购，但必须保证材料质量，除有材料出厂质量证明书外，并根据要求必须材料复检，不合格的材料不得使用，否则造成的一切损失均由承包人负责，但钢材、水泥甲方指定商家购买，价格与市场同等，钢材、水泥、河砂、卵石四材按实用量计算。六、工程质量验收1、本工程为一次性验收合格工程。2、承包人应严格按照施工图及发包人现场技术交底施工，不得任意修改设计和扩大工程量，如有违反，所造成经济损失由承包人负责。3、工期保修期：按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中规定执行。七、安全施工1、承包人必须办齐国家规定的有关证件方可进行施工。2、承包人应遵守国家有关安全生产法规、条例及操作规程进行施工。3、由于承包人人员的责任，造成发包人设施损坏或发生伤亡事故均由承包人负责，按国家有关规定赔偿其损失，直至追究行政或刑事责任。4、承包人人员由于自身原因或违反有关安全规定造成的质量安全事故及人身伤亡事故等，均由承包人全面负责处理；承包人如在施工过程中发生重大的人身伤亡事故，必须立即上报基建主管部门或其他有关部门，并查明原因，按国家有关规定进行处理。5、发包人负责向承包人介绍业主各项安全管理制度，现场进行安全技术交底，提出具体的安全技术要求。6、由于发包人责任造成承包人人员伤亡，由发包人负责处理。八、其他1、承包人人员必须遵守发包人的有关规章制度，如有违反照章处理。2、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决；协商不一致时，向合同签订地人民法院提起诉讼。3、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：二OO****年**月**日第二篇：关于房屋维修合同关于房屋维修合同汇编9篇在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的帮助越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的房屋维修合同9篇，希望对大家有所帮助。房屋维修合同篇1甲方：永川区石脚小学校乙方：就甲方的一栋教学楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：一、甲方要求乙方维修屋顶防水240平方，维修单价20元/平方，总计金额4800元。屋顶更换的材料要求：防水材料用威牌0.4厘米二、质量标准1、乙方施工必须规范，不能粗制滥造、野蛮施工;2、工程质量保修1年，若甲方发现质量问题，乙方应及时维修;3、如果在保修期内工程出现漏水等质量问题，乙方因各种因素无法维修，则乙方需赔偿甲方相应损失(损失包括就质量问题带来的其他损失)房顶维修协议书合同范本。三、费用及付款方式签订本合同后，乙方开始施工，工程完工，经验收合格后一次性付工程款4800元.四、安全责任1、乙方必须规范施工，按照国家的相应的施工规范操作，做好劳动保护，确保施工安全。2、在施工过程中，若发生事故，责任有乙方自负，甲方不承担任何责任。3、施工方的工作人员与甲方没有任何劳动关系或雇佣关系。五、其他事项1、本合同签订后，甲乙双方不得随意更改(过程变更部分除外)2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字生效。甲方代表签字：乙方代表签字：二0x年x月x日房屋维修合同篇2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就××豪庭房屋维修事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：××豪庭房屋维修工程。2、工程地点：上海市松江区××路×××号。3、工程范围：本工程涵盖××豪庭部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程，具体内容见附件：甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。4、合同工期：开工日200×年×月×日，竣工日200×年×月××日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。，