钢结构施工协议书.docx

钢结构施工协议书

第一篇：钢结构施工协议书钢结构施工承包合同书建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：第四条：承包方式：1、包工包料。2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元（大写）。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用，墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款第十一条：合同生效及分数1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。建设单位（盖章）施工单位（盖章）代表（签字）代表（签字）甲方负责人电话乙方负责人电话第二篇：钢结构厂房施工协议书钢结构厂房施工协议书甲方:乙方:甲方现有生产厂房两幢,根据市场调研确认后,由乙方承包施工建造,为达到互利双赢的原则,经甲乙双方协商达成协议如下:一、工程概况：坐落于通榆民营企业园内工业厂房房两幢，建造结构为钢结构，面积大概为左右。二、工程时间：乙方在施工前必须上报给甲方施工组织方案以及工程进度计划安排表，确定现场施工负责人计质量监理人员，开工于束，除不可抗拒的自然灾害等原因和甲方要求停工外，乙方必须按时完成交付，推迟一天罚款壹仟元。三、质量要求：乙方施工过程中必须严格执行图纸要求施工，保证甲方验收合格。乙方在施工过程中未按甲方要求施工，甲方有权终止施工，解除合同。保质期限为年，在保质期内如发现漏雨、下沉等质量问题，乙方必须在接到甲方电话后十二小时内赶到现场负责落实维修责任。四、安全责任：乙方在施工过程中，必须按施工安全操作规范施工，如出现设备、物资、人生安全等事故责任都有乙方自行负责，与甲方无关。五、工程造价：每m²单价总价按完成验收后的实际面积计算。六、结算方式：工程主体结束后甲方付乙方百分之，经甲方组织监理人员对厂房的质量验查合格后三个月内付工程总价百分之满。七、本合同未尽事宜的由双方协商处理，合同在履行过程中发生纠纷，均由双方协商解决，协商不成的任何一方都由权利诉至滨海县人民法院解决。八、本合同凭双方签字盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份。甲方：乙方：年月日第三篇：钢结构施工安全协议书建设工程安全施工管理协议书甲方：乙方：为了更好地贯彻建设工程安全生产的法律法规，强化建筑施工人员的安全意识，营造人人重视关心安全生产工作、事事落实安全生产责任的氛围，增强建筑施工人员的安全防范工作能力，加强施工现场安全生