钢结构工程总包合同（小编推荐）.docx

钢结构工程总包合同（小编推荐）

第一篇：钢结构工程总包合同（小编推荐）钢结构承包QQ948607429钢结构工程承包合同发包单位：承包单位：发包方经批准进行的钢结构建设工程，由承包方承担，未明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定等有关法律、法规签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条承包的范围和内容：单层普通钢结构农贸市场，建筑面积约9150平方米，钢筋混凝土独立基础；按图纸要求施工（包含：钢结构设计说明、天面平面图、基础及基础梁平面布置图、基础及基础梁大样图、钢柱平面布置图、屋面结构布置图、屋面檩条拉条及隅撑）。第四条施工工期期限为日历120天(日历天从开工之日算起)。第五条双方主要责任一、发包方1、办理正式工程和临时设施范围的土地征用和租用，工地范围封闭只预留一出口；2、开工前接通施工现场水源，电源和施工道路；3、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：（1）发包方在合同规定开工日期前天，不能交承包方施工场地、进钢结构承包-1-QQ948607429场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响承包方进场施工者。（2）在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者；（3）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；（4）因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者；以上要工期顺延。4、发包方应在本合同签订后7日内办妥本工程开工所需的合法手续，如建筑施工许可证等。如因无建筑施工许可证等手续而引发的相关责任由甲方承担，包括行政处罚及勒令停工损失等。二、承包方1、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购，供应和管理，做好施工前的各种准备工作。2、及时向发包方提出开工通知书，施工计划表，中间工程验收通知，竣工验收通知，付款计划。3、工程完工交工前应负责保管并清理好场地。4、提供双方约定的竣工验收技术资料，参加验收，办理竣工结算。第六条工程价款的支付与结算1、按实际面积结算，价格每平方550（伍佰伍拾元）元，总造价503万元（伍佰零叁万元）。2、本工程质量评定为合格质量，按合同约定价款结算。3、工程竣工验收合格后三十天内结算完毕。4、付款方式：双方合同签订后，承包方组织人员到场后发包方需按总造价预付%；按月施工进度付款。第七条工程质量和验收标准1、承包方严格按照施工图及国家相关的钢结构规范组织施工，确保工程质量。2、材料运到工程现场后，发包方应在承包方通知后三小时内对材料进行验收并出具签证手续，所有材料必须附有产品合格证。3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准过高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施。5、工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。工程竣工后，由承包方通知发包方，发包方接到通知后，三天内组织验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理，如发包方拖延接收，其保管费用和造成的损失由发包方承担。第八条、施工期间临时停电、停水每次一天以上的损失由发包方承担，凭签证顺延工期。第九条其他条款：验收由发包方组织主要人员确认为准。第十条违约责任一、发包方1、工程中途停建、缓建或由于变更造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的损失。2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量等问题，由发包方承担责任。3、超过合同规定的日期验收，按每日工程总造价万分之一的比例补偿过逾期违约金。4、不按合同规定拨付工程款，按银行有关“工程造价结算办法”的有关规定处理，发包方不按合同约定拨付工程款，承包方有权停工，发包方承担一切停工损失。发包方如不在工程竣工验收合格后三十天内付清工程款，按《中华人民共和国合同法》处理。5、未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失。二、承包方1、工程质量不符合合同规定的，负债修理或返工。2、承包方方必须按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。第十二条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时向合同签订地经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第十三条本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十四条本合同双方签字盖章生效，