风电场道路工程施工合同.docx

风电场道路工程施工合同风电场道路工程施工合同（精选22篇）风电场道路工程施工合同篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北__马路风电场道路工程1.2工程地点：____县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：__水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：1.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间：________年____月____日合同订立地点：风电场道路工程施工合同篇2发包方：承包方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程承包方式：1.4合同工期：计划开工日期：年月日;计划竣工日期:年月日;第二条工程范围及内容：第三条合同价款3.1按照本合同第二条内容，合同总价款为(大写)元人民币(￥)。3.2合同计价方式:本合同计价方式为固定总价方式，包含但不限于以下内容：办理规划、市政手续费用，为完成工程施工所必需的技术、管理、劳动力、材料、机械、措施费、水电费等全部费用及企业管理费用、利润、规费、税金、风险费等全部费用。上述固定总价的风险范围包括：材料、人工、机械价格的上涨，市场价格风险、政策性风险，非发包方原因引起的停、窝工损失都包括在合同价款中不作调整。第四条质量与检验4.1道路施工及验收严格按照《市政道路工程施工及验收规范》GB50268-20xx执行等质量应符合国家现行标准、规范的有关规定;4.2质量要求:满足工程设计要求并满足有关国家、地方相关规范、规定的要求。本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。第五条工程款的支付与结算第六条安全施工6.1安全施工与检查乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。6.2安全防护乙方在输电线路、地下管道以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应有安全防护措。乙方在夜间施工时应做相应的夜间安全设施，如：设夜间指示灯等。第七条双方责任甲方派驻的工地代表：姓名;乙方派驻的项目经理：姓名7.1甲方责任7.1.1按合同约定及时支付工程款项。7.2乙方责任：7.2.1做好施工安全生产措施和文明施工工作，服从现场安全生产管理，承担施工过程中由于自身原因造成的一切安全责任和经济损失。7.2.2自觉遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等一切的管理规定和要求，负责施工场地周围建筑物和地下管线的临时保护，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。第八条违约赔偿责任8.1甲方责任8.1.1如甲方逾期付款，须从实际逾期之日起按银行同期贷款利息支付该笔逾期款项的逾期费用。8.1.2由于甲方原因造成施工延误的情况，工期可以相应顺延。8.2乙方责任：8.2.1乙方不得借口不了解场地情况或甲方提供资料不完整为由拖延施工，由此导致的工期延误不予顺延。因乙方原因，未按本合同所约定工期按时竣工，每延期一天，乙方按向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。8.2.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，或无法通过验收，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责。第九条工程质量保修期本工程自竣工验收合格之日起，乙方的质量保修期为。第十条争议解决方式凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。第十一条合同生效与终止10.1本合同在甲乙双方签字盖章后生效。10.2乙方向甲方交付竣工工程后，甲乙双方履行合同全部义务完成，本合同即告终止。10.3本合同壹式肆份，由甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。发包方(签章)：承包方(签章)：法定代表人：法定代表人：(或委托代理人)：(