工程土石方运输标准合同.docx

工程土石方运输标准合同工程土石方运输标准合同（精选24篇）工程土石方运输标准合同篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：第一条：工程内容运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条：工程承包运输时间价款及付款方式1、工程时间为__年，即__年____月____日到__年____月____日。2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，(此为完税价)。3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。4、付款方式：日清月结。第三条：燃油费用甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。第四条：甲方的权利与义务1、甲方负责工程爆破。2、甲方统一管理、调度和指挥。3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。第五条：乙方的权利与义务1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。第六条：其他责任1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元天赔偿、汽车按300元天赔偿乙方损失。(每月双方可有3天的停工日)2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元天标准补偿乙方的损失。3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费8000元整。8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费(补偿费由双方协商拟定)。9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前____月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。第七条：其他约定1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。2、本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。3、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。甲方：(签字)：乙方：(签字)：电话电话__年____月____日工程土石方运输标准合同篇2土石方_____运输协议书甲方：乙方：甲乙双方根据《_____》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。一、项目工程名称：二、项目工程地点：三、工程量：要求运输_____20辆，每增加一辆运输_____，相应增加_____。四、工期：本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。五、单价、结算以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的'总运输款支付全款。六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿30