修缮工程施工合同最新精编.docx

修缮工程施工合同

(合集)修缮工程施工合同随着法律观念的日渐普及，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编整理的修缮工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。修缮工程施工合同篇1发包人(全称)：_______(以下简称甲方)承包方(全称)：_______(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就修缮工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况1、工程名称：中心办公楼地板、天花板修缮工程2、工程地点：3、资金来源：乙方自筹资金二、工程承包范围1、承包方式：包工包料、一次性承包。2、工程范围：三、质量标准本工程施工符合国家有关标准，工程质量标准达到良好。地板砖：121.88m2四、工程造价工程造价为：五、合同工期开工日期：____年8月21日竣工日期：____年8月28日六、工程款支付双方约定的工程款支付方式和时间：乙方完成合同约定之全部过程内容并经验收合格，且提供符合规范要求发票后的三日内甲方支付全部工程款。七、违约责任1、工程延误：如乙方未能在约定日期内完成工程任务，按预期之日算每日赔偿合同总价3%;非乙方原因造成工期延误的，甲方应按乙方实际支付人工工资，予以补偿。2、因乙方施工原因造成质量不合符要求，除无条件进行维修更换外，应当违约承担责任，造成工期延误的'，承担工期延误的违约责任，给甲方造成损失的，应当赔偿损失。3、在施工过程中，乙方应遵守《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《建设工程质量管理条例》等国家法规，如发生安全事故，乙方承担包括民事、行政、刑事等全部责任。八、工程验收1、本工程施工全部竣工后，由甲方代表及监理人员、有关设计人员进行验收。2、不符合涉及有关规范时，不许限期整改。九、责任范围1、乙方对施工质量负责，凡因施工质量问题引起的质量问题由乙方负责。(乙方保修期为三年)2、乙方负责施工期间本单位的安全工作，在施工中发生的各种安全事故，其责任和一切费用由乙方负责。十、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。十一、本合同一式肆份，双方各执贰份。十二、本合同经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：日期：修缮工程施工合同篇2业主单位（甲方）：施工单位（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，我公司施工的云松学校改造加固等工程补充增加“普通转角楼梯”部分，增加工程量详见清单。第一条增加工程合同工程范围学生宿舍6楼防水。第二条增加工程合同工期合同工期：7个日历天。第三条质量标准质量等级：按国家验收标准合格。第四条增加工程合同价款金额（大写）：人民币叁万壹仟叁佰陆拾肆元陆角整（小写），￥：356664.60（元）。第五条：双方责任。甲方责任：1、提供工人临时休息场地、工程用水、电、工具存放处；2、派人员验收及检查工程质量；3、按合同规定支付工程费用；乙方责任：包工包料、包工具包税收，施工清单中的.内容；施工须保证质量，保证施工验收。按甲方要求施工。在施工过程中注意节约材料，保证施工质量。每天收工后要清理现场工具及残留的材料，保证办公室内现场清洁干净。按质、按量完成工程。因单方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。如协商不成，可向合同管理部门及法院提起诉讼。施工过程中乙方必须保证工人安全，甲方可以配合乙方完成安全防护，施工中由于乙方原因造成的任何安全责任甲方不负责。第六条：付款方式。合同经双方签字生效，工程完毕并经甲方验收合格后，支付工程款至100%。在保修期内如果发生一切因施工原因的质量问题，在接到甲方通知后二天之内必须派施工人员进行维修，如果超过二天，乙方未派人员维修，甲方有权请其它施工人员进行维修，一切维修费用由乙方支付。（其中包括：工人工资、保险费、工具折旧、管理酬金等费用）。第七条：本合同补充协议一式二份，甲乙双方各持一份。合同自双方签字盖章之日起生效使用，后至甲方付清工程款项后失效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日修缮工程施工合同篇3甲方：乙方：就甲方______楼屋顶修缮事宜经双方协商：一、甲方要求乙方更换____楼屋顶约______平方米（按实际面积结算），维修单价95元/平方米，总计金额约__________元（按实际金额结算）。屋顶更换的材料要求阳光瓦厚度0.8厘米。二、质量标准1